建筑工程劳务分包合同模板
在繁华的都市中，一栋栋高楼大厦的崛起离不开无数建筑工人的辛勤付出，为了规范建筑工程劳务分包，保障工程质量和施工人员的安全，我们依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，秉承平等、公平、公正和诚实信用的原则，特制定以下建筑工程劳务分包合同模板，以规范双方在胜利油田锦华西区一期98 楼室内抹灰工程中的合作。
一、立协议双方
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）在充分协商的基础上，达成以下协议：
1. 甲方：胜利油田锦华西区一期98 楼项目业主。
2. 乙方：具备相应资质的室内抹灰工程施工单位。
3. 甲方同意将胜利油田锦华西区一期98 楼的所有室内抹灰工程承包给乙方施工。
二、合同目的
为加快工程进度，保证工程质量及施工人员安全，明确双方责任，经双方协商达成以下协议，望双方共同遵守。
三、工程进度与质量要求
1. 乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成室内抹灰工程。
2. 乙方施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。
四、安全责任
1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应配备必要的安全防护设施，确保施工人员的人身安全。
五、合同履行与违约责任
1. 双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 如一方违约，应承担相应的违约责任。
六、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
分包协议书范文_劳务分包合同协议书
在建筑工程项目中，劳务分包是常见的合作方式，以下是一份分包协议书范文，供您参考。
一、发包方与承包方
1. 发包方（以下简称“甲方”）：[具体信息]
2. 承包方（以下简称“乙方”）：[具体信息]
二、合同目的
甲方同意将[具体工程名称]的劳务分包给乙方，双方本着互惠互利的原则，特签订本协议。
三、工程范围与质量要求
1. 工程范围：[具体工程内容]
2. 质量要求：[具体质量标准]
四、工期与进度
1. 工期：[具体工期]
2. 进度：[具体进度安排]
五、安全责任
1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应配备必要的安全防护设施，确保施工人员的人身安全。
六、合同履行与违约责任
1. 双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 如一方违约，应承担相应的违约责任。
七、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
项目分包合同(优质3篇)
项目分包合同是建筑工程中常见的合同类型，以下提供三篇优质项目分包合同范文，供您参考。
一、木工劳务分包合同
1. 发包单位（以下简称“甲方”）：[具体信息]
2. 承包单位（以下简称“乙方”）：[具体信息]
3. 甲方同意将[具体工程名称]的木工工程承包给乙方施工。
二、道路工程分包合同
1. 发包人全称：[具体信息]
2. 承包人全称：[具体信息]
3. 甲方将[具体道路工程名称]的施工承包给乙方。
三、建筑装饰装修劳务分包合同
1. 发包方（以下简称“甲方”）：[具体信息]
2. 分包方（以下简称“乙方”）：[具体信息]
3. 甲方同意将[具体工程名称]的装饰装修工程承包给乙方施工。
工程劳务合同范本通用版
以下是一份工程劳务合同范本通用版，供您参考。
一、甲方与乙方
1. 甲方：[具体信息]
2. 乙方：[具体信息]
二、合同目的
甲方同意将[具体工程名称]的劳务分包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、守信原则，特签订本合同。
三、工程范围与质量要求
1. 工程范围：[具体工程内容]
2. 质量要求：[具体质量标准]
四、工期与进度
1. 工期：[具体工期]
2. 进度：[具体进度安排]
五、安全责任
1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应配备必要的安全防护设施，确保施工人员的人身安全。
六、合同履行与违约责任
1. 双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 如一方违约，应承担相应的违约责任。
七、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
请教一下谁能提供一份建筑劳务公司内包合同范本谢!
以下是一份建筑劳务公司内包合同范本，供您参考。
一、甲方与乙方
1. 甲方：[具体信息]
2. 乙方：[具体信息]
二、合同目的
甲方同意将[具体工程名称]的劳务分包给乙方，双方本着互惠互利的原则，特签订本合同。
三、工程范围与质量要求
1. 工程范围：[具体工程内容]
2. 质量要求：[具体质量标准]
四、工期与进度
1. 工期：[具体工期]
2. 进度：[具体进度安排]
五、安全责任
1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应配备必要的安全防护设施，确保施工人员的人身安全。
六、合同履行与违约责任
1. 双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 如一方违约，应承担相应的违约责任。
七、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑装饰装修劳务分包合同范本
以下是一份建筑装饰装修劳务分包合同范本，供您参考。
一、发包方与分包方
1. 发包方（以下简称“甲方”）：[具体信息]
2. 分包方（以下简称“乙方”）：[具体信息]
二、合同目的
甲方同意将[具体工程名称]的装饰装修工程承包给乙方施工，双方本着互惠互利的原则，特签订本合同。
三、工程范围与质量要求
1. 工程范围：[具体工程内容]
2. 质量要求：[具体质量标准]
四、工期与进度
1. 工期：[具体工期]
2. 进度：[具体进度安排]
五、安全责任
1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应配备必要的安全防护设施，确保施工人员的人身安全。
六、合同履行与违约责任
1. 双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 如一方违约，应承担相应的违约责任。
七、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑业劳务用工合同范本
以下是一份建筑业劳务用工合同范本，供您参考。
一、甲方与乙方
1. 甲方：[具体信息]
2. 乙方：[具体信息]
二、合同目的
甲方同意将[具体工程名称]的劳务分包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、守信原则，特签订本合同。
三、工程范围与质量要求
1. 工程范围：[具体工程内容]
2. 质量要求：[具体质量标准]
四、工期与进度
1. 工期：[具体工期]
2. 进度：[具体进度安排]
五、安全责任
1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应配备必要的安全防护设施，确保施工人员的人身安全。
六、合同履行与违约责任
1. 双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 如一方违约，应承担相应的违约责任。
七、争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
