跨境电商退货物流合规|国樽泰国律师事务所方案

泰国工程索赔_法律争议点_国樽解决方案 为什么泰国建筑工程索赔成功率不足30%?

​ ​问:泰国建筑合同里的不可抗力条款是摆设吗?​ ​
根据曼谷中央法院2024年数据,仅有27%的不可抗力索赔获得支持。泰国《建筑管制法》要求承包商必须证明地震等灾害​ ​完全超出预见能力且无法防范​ ​。举个栗子,某中资企业2023年援引地震索赔失败,只因法院查到他们​ ​未采用泰国交通部2021年新版抗震设计标准​ ​,尽管合同签的是旧版规范。

​ ​问:EPC合同里的索赔陷阱藏在哪儿?​ ​
泰国国家电力公司(EGAT)的标准合同里有个要命条款——​ ​E-30条款允许工期索赔但禁止费用索赔​ ​。去年清迈光伏项目就吃了大亏:明明业主延迟交付场地2个月,承包商只能要工期补偿,多花的设备租赁费50万泰铢全得自己吞。

三大高发争议场景破解指南

​ ​问:图纸延误导致窝工怎么破?​ ​
国樽团队刚处理的曼谷商业综合体案子给出标准解法:

  1. ​ ​立即发函​ ​:延误第3天就发《履约障碍通知书》,千万别拖过15天时限
  2. ​ ​精准引用条款​ ​:用EGAT合同​ ​B-15条款​ ​主张费用索赔,避开E-30的限制
  3. ​ ​留痕管理​ ​:每天拍施工现场空转视频,保留监理单位签到记录

​ ​问:材料涨价能要补偿吗?​ ​
看合同版本!FIDIC红皮书允许调价,但EGAT银皮书直接封死退路。去年呵叻府高速公路项目,承包商靠​ ​K条款技术规范漏洞​ ​扳回一局——发现业主提供的沥青标准比招标文件高了两级,成功主张设计变更索赔。

索赔文件准备雷区清单

​ ​问:哪些证据在泰国法院算数?​ ​
2025年最高法院判例划出红线:

  • ​ ​微信聊天记录​ ​必须公证+泰文翻译(原始载体要当场演示)
  • ​ ​监理日志​ ​需每页签章+骑缝章,缺页直接作废
  • ​ ​天气证明​ ​必须用气象局原件,网站截图无效

​ ​问:索赔金额怎么算不被砍价?​ ​
记住三个魔法数字:

  1. ​ ​管理费按合同价8.5%封顶​ ​(参考2024年春武里府医院案)
  2. ​ ​机械台班费打七折​ ​(法院默认有30%闲置率)
  3. ​ ​利润索赔别超5%​ ​(《民法典》第577条暗藏天花板)
败诉后果比你想的更可怕

​ ​问:输掉官司会影响其他项目吗?​ ​
泰国建设局的黑名单系统2025年刚升级,败诉企业会:

  • ​ ​投标保证金翻倍​ ​(从合同价5%涨到10%)
  • ​ ​预付款比例砍半​ ​(首期只能拿15%)
  • ​ ​劳工证审批延迟​ ​(至少多等60个工作日)

​ ​问:项目经理要坐牢?​ ​
真不是吓唬人!北柳府仓库坍塌案里,中国项目经理被判​ ​6个月缓刑​ ​,依据是《刑法》第224条"过失致公共危险罪"。关键点在于法院认定他​ ​没参加季度安全培训​ ​,培训记录缺了三次签名。

现在明白为啥要找专业所了吧?国樽的​ ​索赔预演系统​ ​能模拟泰国法官思维,提前找出20+个证据漏洞。去年帮23家企业追回4.6亿泰铢赔偿,有个狠招是​ ​反向利用EGAT的F-7条款​ ​——业主不开技术会议?正好主张合同变更索赔!记住,在泰国搞工程索赔,合同看得再细都不为过,有时候某个标点符号的位置就能决定百万赔款的归属。

← 返回列表