在建设工程领域，索赔是合同履行过程中常见的环节。根据您提供的内容，以下是一段律师有话说：，，“针对建设工程索赔的操作步骤，承包商需在事件发生后28天内提出索赔意向书，并继续施工同时准备相关材料。随后，提交详细的索赔文件，由工程师进行审核，并根据合同条款作出处理决定。业主对处理意见进行审查后，承包商需决定是否接受最终的处理结果。值得注意的是，索赔的成立需满足特定条件，如与合同对比存在额外支出或损失，且原因不属于承包人责任或风险。索赔过程中，应严格依据法律规定程序，提供包括施工记录、技术鉴定报告等在内的充分证据。若协商不成，可通过法律途径解决争议，确保双方合法权益得到妥善处理。”

如何进行工程索赔

1、法律分析：建设工程索赔的操作步骤有：承包商递交索赔意向书。承包商继续施工，同时准备索赔材料。提交索赔文件。工程师审核索赔文件。工程师作出处理决定。业主审查索赔处理。承包商是否接受最终索赔处理决定。

2、在索赔事件发生后，发出索赔通知；提交正式的书面索赔材料；工程师进行审核；三方进行协商，确定赔偿价款。建设工程索赔而是为建设工程领域所通行的一种交易习惯，很大程度上反映在建设工程领域所通行的合同示范文本以及计价规范标准文件中，双方可以选择示范文本的条款进行约定。

3、工程索赔的处理程序是：提出申请、提交材料、审查申请材料、作出索赔报告、最终意见、索赔成功等，对于工程索赔的相关情况应当严格按照法律规定的程序来进行处理，避免法律适用错误的情况。 工程索赔的处理程序是什么？首先，承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。

4、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等）及工程照片；气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明；国家有关法律法令政策性文件；发包人或者工程师签认的签证；工程核算资料。

5、 与工程相关联的证据，如工作日志、采购单据等。工程索赔的方式主要有以下几种： 直接索赔：在合同中明确规定的索赔程序下，索赔方直接向另一方提出索赔。 间接索赔：通过调解、仲裁或法律途径，间接提出索赔请求。 综合索赔：结合直接与间接索赔的方式，整合证据链，提出全面的索赔要求。

工程索赔的方式有哪些工程索赔的条件是什么

1、索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

2、工程索赔成立的条件：发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。因工程变更，造成时间和费用的损失。缩短工期而造成承包人的费用增加。非承包人的原因暂时停工。延期支付造成承包人的损失。不可抗力。

3、建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同，或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

4、法律分析：工程索赔成立的条件：发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；因工程变更，造成时间和费用的损失；缩短工期而造成承包人的费用增加；非承包人的原因暂时停工；延期支付造成承包人的损失；不可抗力。

5、（一）因合同文件引起的索赔。工程实践中，合同文件的范围较广，种类繁多，其中最主要的文件是合同条件、技术规范说明等。一般来说，在索赔案例中，图纸和规范方面发生的问题较少，关于合同文件、工程量和价格等方面出现的问题较多。

工程索赔的处理程序是什么

1、索赔的提出。索赔资料的准备。索赔文件的提交。提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书面索赔文件。索赔文件的审核。发包人的审查。对于工程师的处理意见，发包人需要进行审查和批准，然后工程师才可以签发有关证书。协商。

2、建筑工程索赔程序如下：承包商递交索赔意向书；承包商继续施工，同时准备索赔材料；提交索赔文件；工程师审核索赔文件；工程师作出处理决定；业主审查索赔处理；承包商是否接受最终索赔处理决定。

3、工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。(一) 提出索赔要求 当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。

承包人向发包人提出索赔程序是什么承包人提出索赔有哪些程序

1、承包人进行索赔程序始于合同约定时间内，向发包人递交费用索赔意向通知书。发包人则指定专人搜集与索赔相关的资料，为后续流程做准备。紧接着，承包人再次在合同约定的时间内，向发包人递交详细的费用索赔申请表。发包人指定的专人负责初步审查索赔申请表。

2、索赔的程序是：1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据.2发包人未能按合同约定履行自己的的各项义务或发生我错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失。

3、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。

建设工程索赔的操作步骤是怎样的

1、索赔程序的步骤一般包括以下几个步骤：提交索赔申请、审核评估、协商谈判和支付赔偿。下面将详细解释这些步骤。首先，提交索赔申请是整个索赔程序的第一步。申请人需要向相应的机构或部门提交一份详细的索赔申请书，说明自己的索赔要求和理由。

2、3 索赔的具体操作步骤1 当索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书，意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。

3、工程结算流程主要包括：提交结算申请、审核结算资料、进行结算审核、确认结算结果。提交结算申请 在工程竣工后，施工单位需要根据合同要求，向业主或相关管理部门提交结算申请。这一步骤是整个结算流程的起点，申请中需明确工程完成情况、合同执行情况等。

4、操作步骤：收集资料。主要是做好，整理好联系单和签证单，仔细研究合同书和协议书；根据合同和定额规定计算工程量；进行套价。

5、如果协商不成，应及时启动诉讼程序。在诉讼过程中，委托律师的专业操作可以顺利推进程序。如果在协商阶段没有寻求法律援助，可能会错失收集关键证据的机会。在诉讼中，如果存在劳动关系，可以申请工伤赔偿；否则，按照人身损害赔偿方式进行索赔。无论采取何种方式，通过法律途径可以获得应得的赔偿。

工程索赔的方式有哪些工程索赔的条件是什么

1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等；双方往来的信件及各种会议。

2、法律分析：工程索赔成立的条件：发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；因工程变更，造成时间和费用的损失；缩短工期而造成承包人的费用增加；非承包人的原因暂时停工；延期支付造成承包人的损失；不可抗力。

3、（一）因合同文件引起的索赔。工程实践中，合同文件的范围较广，种类繁多，其中最主要的文件是合同条件、技术规范说明等。一般来说，在索赔案例中，图纸和规范方面发生的问题较少，关于合同文件、工程量和价格等方面出现的问题较多。